Главная » Подряд » Другие

Договор подряда на пуско-наладочные работы
ДОГОВОР № ___

(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.

(Полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Подряд-чик”, в лице (должность, ф.и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по производству
пуско - наладочных работ на объекте (указать наименование объекта),

а) (указать содержание работ);

б) (указать содержание работ);

а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство произвести работы, указан-ные в пункте 1.1. настоящего договора, в соответствии с утвержденной про-граммой пуско-наладочных работ, обеспечить выполнение пуско-наладочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами; требованиями ПБГХ, про-извести индивидуальное и комплексное испытания смонтированного им оборудо-вания; сдать работы по настоящему договору.
1.3. Кроме работ, указанных в п.1.2. настоящего договора, Подрядчик при-нимает на себя обязательства по оформлению исполнительной документации в те-чение одного месяца после подписания акта сдачи - приемки выполненных работ.
1.4. Заказчик обязуется обеспечить открытие и непрерывность финансиро-вания работ, в разумные сроки принять от Подрядчика по акту выполненные рабо-ты и оформленную исполнительную документацию.
Заказчик обязуется обеспечить специалистов Подрядчика на время производ-ства пуско - наладочных работ бесплатным жильем, транспортом для проезда к месту работ.
1.5. Начало работ по договору - с дня поступление денег на счет Подрядчика.
Окончание работ по договору – (указать цифрами и прописью) месяцев с мо-мента начала работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ определяется в размере (указать цифрами и прописью) рублей, в т.ч. НДС - (указать цифрами и прописью) рублей.
2.2. В течение ____ дней после подписания настоящего договора Заказчик производит платеж в размере общей стоимости работ.

3. Основания для одностороннего расторжения договора

3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
3.1.1. Подрядчиком в случае просрочки Заказчиком платежа более чем на месяц.
3.1.2. Заказчиком лишь в случае невыполнения Подрядчиком обяза-тельств по проведению пуско - наладочных работ, а именно:
а) просрочки начала работ более ____ месяцев;
б) при допущении грубых нарушений при производстве пуско - наладочных работ;
3.2. В этом случае сторона расторгнувшая договор составляет акт и в течение десяти дней высылает его другой стороне заказным письмом. Расторжение договора незамедлительно вступает в силу.
3.3. Денежные суммы, возвращаемые в случае одностороннего расторже-ния договора в течение ____ банковских дней, не индексируются.

4. Ответственность сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей сто-роны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За каждый день просрочки согласованных сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере __ % от суммы платежа.
4.3. В случае просрочки сдачи всех работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает штраф в размере (указать цифрами и прописью) рублей.
4.4. Подрядчик обязан устранить допущенные по его вине дефекты, обнару-женные в течение 12 месяцев со дня приемки выполненных работ.
4.5. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возни-кающие разногласия исключительно путем переговоров, при невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд ___________ области.
4.6. Форс-мажор и существенные перемены.
4.6.1. Невыполнение стороной любых ее обязательств по настоящему до-говору не считается нарушением или невыполнением настоящего договора, если такое невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами (явлениями непреодолимой силы). Если какая-либо деятельность отложена, сокращена или прекращена форс-мажорными обстоятельствами, то, несмотря на любые положе-ния настоящего договора, предусматривающие противоположное, сроки выполне-ния такой деятельности, как и срок действия самого договора продлеваются на время, равное всему времени действия подобных причин или их последствий, а также на все дополнительное время (если таковое необходимо), которое может понадобиться для наверстывания упущенного в результате действия обстоя-тельств непреодолимой силы. В рамках данного договора форс-мажор включает в себя, в числе всего прочего, войну, восстание, гражданские беспорядки, блокаду, саботаж, эмбарго, забастовку и иные трудовые конфликты, мятеж, эпидемию, землетрясение, наводнение и иные неблагоприятные погодные условия, высокие уровни радиоактивности, взрыв, пожар, молнию, неблагоприятный приказ или указание какого-либо правительственного органа или учреждения, а также всякую иную причину, похожую или непохожую на вышеописанное, над которой за-тронутая сторона не имеет никаких разумных средств контроля и которая по своему характеру в состоянии задержать, сократить или прекратить своевремен-ное принятие мер потерпевшей стороной.
4.6.2. Сторона, способность которой выполнять свои обязательства затруд-нена обстоятельствами непреодолимой силы, как можно быстрее извещает об этом другую сторону в письменной форме, изложив причину, и стороны принимают все приемлемые и практически возможные меры для устранения этой причины, при условии, однако, что никакая сторона не обязана разрешать либо устранять разногласия с третьими лицами кроме как при приемлемых для нее условиях либо во исполнение окончательного решения каких-либо арбитражных или действующих в силу закона органов, которые вправе окончательно положить конец разногласи-ям.
4.7. При действии обстоятельств по п.4.6. более трех месяцев стороны в воз-можно короткий срок проводят переговоры с целью достижения альтернатив исполнения или прекращения договора.

5. Заключительные условия

5.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторо-нами.
5.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлимой ча-стью.
5.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по до-говору третьим лицам.
5.4. Содержание договора и информация, связанная с ним, является конфи-денциальной.
5.5. После подписания договора вся переписка по нему и связанная с ним теряет силу.
5.6. Договор входит в силу после подписания его сторонами и действует до момента подписания сторонами акта передачи исполнительной документации..
5.7. К договору прилагаются:
- расчет затрат и стоимости пуско - наладочных работ;
- программа производства пуско - наладочных работ.

6. Реквизиты и подписи сторон

7.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, бан-ковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
7.2.Подрядчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

Заказчик Подрядчик

_______________________ _______________________
(ф.и.о.) (ф.и.о.)
м.п. м.п.
Категория: Другие | Теги: договор подряда
Просмотров: 3503 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0