Главная » Подряд » Другие

ДОГОВОР ПОДРЯДА (на выполнение подрядных работ)
ДОГОВОР ПОДРЯДА (на выполнение подрядных работ)

г.___________________                                                                                                         "___"___________20__г.

____________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия), 
в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________________________
                                                                               (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ___________________________________________________________________
                                                                    (устава, доверенности), 
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________
                                                          (наименование предприятия) 
в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________________________________________________
                                                                           (должность, Ф.И.О.), 
действующего на основании ___________________________________________________________________
                                                                      (устава, доверенности), 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:_________________________________________
________________________________________________________________________
Работы выполняются из материалов __________________________________(Заказчика или Подрядчика).
1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

II. Обязательства сторон

2.1. Заказчик обязуется:
- обеспечить Подрядчика следующими материалами:_________________________________________________________________________________________,
- обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
включающие в себя: ____________________________________________________________________________________________________________________
2.2. Подрядчик обязуется:
- произвести указанные работы за свой риск;
- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
- обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ.

III. Срок действия договора и порядок расчетов

3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение 2).
3.2. Срок исполнения: "___"_______20__г.
3.3. Оплата работ производится в _____-дневный срок с момента их выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).
3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________рублей.

IV. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством.
4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ______ от сметной стоимости работ за каждый день
просрочки, но не более общей стоимости работ.
4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб.,
не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

V. Особые условия

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику
в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик Подрядчик
____________________ _____________________
____________________ _____________________

Заказчик Подрядчик

М.П. М.П.
Категория: Другие | Теги: договор подряда
Просмотров: 3649 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 0