Главная » Подряд » производственный

Договор подряда
Договор № _____________

г. Москва «__» ___________ 20__ г.
______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_______________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими средствами, за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком, выполнить работы и передать их результаты Заказчику, и/или оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принять результаты работ и/или оказанные услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Объем, вид, цена работ (услуг), их общая стоимость, сроки выполнения работ (оказания услуг), распределение прав на созданную интеллектуальную собственность, а также прочие условия выполнения работ (оказания услуг) согласуются сторонами до их начала в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. выполнить работы (оказать услуги), предусмотренные настоящим договором и дополнительными соглашениями, в согласованные сторонами сроки в соответствии с нормативной документацией, а также технической документацией, имеющейся у Подрядчика.
2.1.2. нести ответственность за надлежащее качество материалов и оборудования, используемых при выполнении работ по настоящему договору;
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему договору других лиц (субподрядчиков).
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. принять результат работ в соответствии с разделом 3 настоящего договора;
2.3.2. оплатить работы (услуги) Подрядчика в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

3. Порядок приемки работ (услуг)
3.1. Заказчик в течение 3-х дней с момента получения акта сдачи-приемки работ (акта об оказании услуг) по настоящему договору направляет Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ (акт об оказании услуг) или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ (услуг) стороны согласуют порядок и условия устранения выявленных недостатков.

4. Порядок расчетов
4.1. Если иное не установлено в дополнительном соглашении оплата работ (услуг), указанных в соответствующем дополнительном соглашении к настоящему договору, производится Заказчиком в порядке 100%-ной предоплаты общей стоимости работ (услуг) путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика. Обязательство по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством.

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров или в досудебном претензионном порядке.
5.3. Срок рассмотрения претензий не более 10 рабочих дней.
5.4. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

6. Форс – мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: наводнения, землетрясения или войны (военных действий), блокады, эмбарго, других международных санкций либо изменений в действующем законодательстве, - ограничивающих деятельность сторон. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.2. Обе стороны обязуются в течение двух дней сообщить друг другу в письменной форме о начале и окончании действий обстоятельств непреодолимой силы. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на вышеуказанные обстоятельства.
6.3. Доказательством наступления вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности является подтверждение Торгово-промышленной палаты соответствующей стороны.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего договора, будут продолжаться более 30 дней, то каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив другую сторону за 10 дней до даты расторжения.

7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны настоящего договора, в том числе в случае реорганизации или ликвидации любой из сторон договора.
7.2. Требования п. 7.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом.
7.3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения какой-либо из сторон обязанностей, предусмотренных настоящим разделом, сторона, не исполнившая и/или не надлежаще исполнившая обязанности, предусмотренные настоящим разделом, обязана возместить другой стороне все убытки, причиненные разглашением конфиденциальной информации, а также уплатить штрафную неустойку в размере 50% от стоимости работ (услуг) по соответствующему дополнительному соглашению.

8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. Факсимильные копии настоящего договора, всех документов, связанных с исполнением настоящего договора, имеют равную юридическую силу с оригиналами. Предоставление подлинников обязательно в течение 10 дней с момента их подписания.
8.3. Сторона, у которой произошли изменения реквизитов, указанных в разделе 9 настоящего договора, обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменений в письменной форме уведомить об этом другую сторону, в противном случае исполнение, произведенное по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего договора, признается надлежащим.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
Подрядчик:
Категория: производственный | Теги: подряд, Поручение
Просмотров: 4174 | Рейтинг: 5.0/5
Всего комментариев: 0