Главная » Подряд » производственный

Договор подряда на выполнение работ
Договор подряда
на выполнение работ по производству продукции
(между предприятиями)
№___

г. ___________________                                                                                                "_____" _______________ 20__г.

_________________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование предприятия)
"Подрядчик", в лице ______________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны и
(устава, положения)
________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование предприятия)
в лице ____________________________________________________________________________, действующего
(должность, Ф. И. О.)
на основании _________________________________________________________, с другой стороны, заключили
(устава, положения)
настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие условия

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию ____________________________________________________________________
своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с _______________ по _______________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать всем требованиям ГОСТа ________________.
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал
оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц _______ числа, партиями по _______________
_______, полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

3. Цена на продукцию и порядок расчетов

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки
выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение ______________ дней
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,5%
стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении ___-х недель со дня наступления срока
исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере ______% стоимости заказа (включая
стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере ______% стоимости работ (включая стоимость
материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше _______ дней - неустойку в размере ______% стоимости заказа (включая
стоимость материала).
Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не
зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте,
подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются
созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня
получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.
В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся
к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере ______% от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере ______% от стоимости заказа за
каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них
неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке
на рассмотрение арбитражного суда.

5. Прочие положения

5.1. Настоящий договор подряда составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и банковские реквизиты сторон
Подписи сторон
Категория: производственный | Теги: Договор подряда на выполнение работ
Просмотров: 3598 | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 0